区块链已存证

存证时间：

存证哈希值：

区块高度：

五常市杜家镇半截河子村和美乡村建设项目施工

招标公告

项目编号：NYSG0106G241008001001001

1. 招标条件

本招标项目五常市杜家镇半截河子村和美乡村建设项目已由五常市发展和改革局以五发行审字[2024]28号文件批准建设，资金来源为乡村振兴衔接资金及地方财政自筹。招标人为五常市杜家镇人民政府，招标代理机构为黑龙江屿泽工程咨询有限公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为五常市农业农村局。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：五常市杜家镇半截河子村和美乡村建设项目施工；

2.2建设地点：五常市杜家镇半截河子村内；

2.3主要建设规模及内容：新建4栋阳光温室大棚，总建筑面积3108.00平方米；升级改造中心广场3682平方米；维修16户村民大棚，总建筑面积6346.30平方米；维修村路1693.8米；改造村委会东侧办公楼及北侧附属用房，改造总建筑面积735.12平方米；对吉黑公路东侧沿街维修改造及新建村大门1座；

2.4计划工期：计划开工日期2024年11月06日，计划竣工日期2024年11月30日，共计25日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.6招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.7招标控制价：5259605.20元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

3.3本次招标要求投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业或市政工程专业贰级及以上建造师注册执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他主要施工管理工作。项目经理为本单位在职人员，提供近3个月（2024年7月至2024年9月）企业为其连续缴纳养老保险的证明材料。注：提供社保证明的查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图等以便进行核实；（中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格挂证等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的六类人员除外，须提供证明材料，退休人员需提供与投标单位签订的聘用合同及退休证明）。

3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。(项目管理机构人员中只需提供项目负责人相关资料，其他人员是否提供资料不作为废标条件)

3.5本次招标信誉要求：

3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在中国执行信息公开网网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以中国执行信息公开网查询结果为准），其投标将被否决。

3.5.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年 （从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称行贿犯罪行为是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5.3 投标人须承诺自参加本项目投标之日前无拖欠农民工工资及工程款行为，如有拖欠农民工工资及工程款行为，自愿放弃本项目中标资格。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述两条规定，相关投标均无效。

3.7

文章推荐：

大树村2025年温室大棚项目设计

安图县宁波农业科技扶贫产业园建设（扶贫车间）招租项目 四次招标公告

第三师某单位下半年零星项目监理服务(第2次)

关于为【大树村2025年温室大棚项目设计】 公开选取【工程设计】机构的公告